８．１ 提供具备开工条件施工场地的时间和要求：
８．２ 水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求：
８．３ 需要与有关部门联系和协调工作的内容及完成时间：
８．４ 需要协调各施工单位之间关系的工作内容和完成时间：
８．５ 办理证件、批件的名称和完成时间：
８．６ 会审图纸和设计交底的时间：
８．７ 向乙方提供的设施内容：
第九条 乙方工作
９．１ 施工图和配套设计名称、完成时间及要求：
９．２ 提供计划、报表的名称、时间和份数：
９．３ 施工场地防护工作的要求：
９．４ 施工现场交通和噪音控制的要求：
９．５ 符合施工场地规定的要求：
９．６ 保护建筑物结构及相应管线和设备的措施：
９．７ 建筑成品保护的措施：
第十条 进度计划
１０．１ 乙方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划的时间：
１０．２ 甲方代表批准进度计划的时间：
第十一条 延期开工
第十二条 暂停施工
第十三条 工期延误
第十四条 工期提前
第十五条 工程样板
１５．１ 对工程样板间的要求：
第十六条 检查和返工
第十七条 工程质量等级
１７．１ 工程质量等级要求的追加合同价款：
１７．２ 质量评定部门名称：
第十八条 隐蔽工程和中间验收
１８．１ 中间验收部位和时间：
第十九条 验收和重新检验
第二十条 合同价款及调整
２０．１ 合同价款形式（固定价格加风险系数合同、可调价格合同等）：
２０．２ 调整的方式：
第二十一条 工程预付款
２１．１ 预付工程款总金额：
２１．２ 预付时间和比例：
２１．３ 扣回时间和比例：
２１．４ 甲方不按时付款承担的违约责任：
第二十二条 工程量的核实确认
２２．１ 乙方提交工程量报告的时间和要求：
第二十三条 工程款支付
２３．１ 工程款支付方式：
２３．２ 工程款支付金额和时间：
２３．３ 甲方违约的责任：
第二十四条 材料样品或样本
第二十五条 甲方供应材料设备
２５．１ 甲方供应材料、设备的要求（附清单）：
第二十六条 乙方采购材料设备
第二十七条 材料试验
第二十八条 甲方变更设计
第二十九条 乙方变更设计
第三十条 设计变更对工程的影响
第三十一条 确定变更价款
第三十二条 竣工验收
３２．１ 乙方提供竣工验收资料的内容：
３２．２ 乙方提交竣工报告的时间和份数：
第三十三条 竣工结算
３３．１ 结算方式：
３３．２ 乙方提交结算报告的时间：
３３．３ 甲方批准结算报告的时间：
３３．４ 甲方将拨款通知送达经办银行的时间：
３３．５ 甲方违约的责任：
第三十四条 保修
３４．１ 保修内容、范围：
３４．２ 保修期限：
３４．３ 保修金额和支付方法：
３４．４ 保修金利息：
第三十五条 争议
３５．１ 争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由＿＿＿仲裁委员会仲裁（双方不在合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。
第三十六条 违约
３６．１ 违约的处理：
３６．２ 违约金的数额：
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 下一页
Tag:建设工程合同，工程合同范本,工程合同书，合同范本 - 建设工程合同